隨著法律觀念的日漸普及，合同出現在我們生活中的次數越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的房屋油漆裝修承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
甲方：__________（以下簡稱甲方）
乙方：__________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
（1）仿瓷：____元每平方米（含材料及人工）。
（2）乳膠漆：____元每平方米（含基層膩子及人工）。
（3）墻紙粘貼：____元每平方米。
（4）清水漆：____元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。
（5）以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
二、付款方式
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的______%，剩余______%為工程質保金，質保期為__個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量。
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物。
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠。
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰。
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任。
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的.一切財產或人身損害均由乙方自行負責。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料。
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
五、質量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任。
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任。
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
六、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作。
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用。
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__。
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限。如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據。因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
八、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動解除。
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同。
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
九、其他事項
1、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
3、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：__________乙方（手印）：__________
地址：________________地址：________________
法定代表人：_________身份證號：_________
【房屋油漆裝修承攬合同】相關文章：
房屋油漆裝修承攬合同范本11-02
房屋裝修承攬合同08-09
房屋裝修承攬合同范本02-25
油漆裝修的合同07-06
油漆裝修合同04-29
房屋裝修承攬合同模板三篇07-04
有關房屋裝修承攬合同模板新04-21
裝修承攬合同08-31
油漆裝修合同范文07-06