隨著時間的推移，合同的類型越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的辦公樓主體工程施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
甲方(發包方)：_______________________
乙方(承包方)：_______________________
乙方以包工包料的方式承包甲方辦公樓主體施工工程。現根據《中華人民共和國民法典》及有關規定，為明確雙方的權利和義務，經雙方自愿協商一致簽定本合同，以資共同遵守執行。
第一條 工程概況
1.工程名稱： _______________________公司辦公樓建筑工程承包工程
2.工程地點： _______________________
3.工程承包范圍：辦公樓的主體工程(詳見施工圖紙)
第二條 工程款的支付與結算
1.本合同工程造價為固定價，總造價為_______________________元，大寫_______________________，此單價不含稅。
2.工程款支付：按進度付款。工程驗收合格后支付至工程造價的95%，剩余5%的工程款作為保證金，如無質量問題，從驗收合格之日起一年內支付至工程款的100%。
3. 甲方如有設計變更的，費用雙方再另行協商。
第三條 工期
1.工期要求：開工日期：_______年______月_____日；竣工日期：____________以全部工程驗收合格之日計算。工期：________天內完成。
2.工期延誤：對以下原因造成工期延誤，工期相應順延。
(1)乙方進場通知送達3天后，場地仍無法交付，施工用電、水源尚未到位；
(2)設計變更和工程量增加的；
(3)遇人力不可抗拒的自然災害影響施工；
(4)甲方同意的其他情形。
第四條 甲乙雙方責任
1.甲方責任
(1)負責工場地的三通一平；
(2)開工前提供水準點及坐標控制點，并指定用電、水點；本工程所需要的水、電費用由甲方承擔。
(3)按時支付工程進度款；
(4)委派____為現場代表，負責處理施工中屬于甲方責任范圍的事宜，組織工程驗收、簽證及質量監督和工程竣工驗收簽證；
2.乙方責任：
(1)按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜；
(2)指派____為乙方現場代表，負責本合同履行，乙方現場代表所簽署的文件乙方均予以認可；
(3)施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
第五條 工程質量、竣工驗收與質保
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2.由于乙方原因造成質量不合格，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3.工程驗收：工程竣工后由乙方提出申請，甲方組織有關部門進行現場驗收。
4.本工程驗收合格后，質保期為驗收合格之日起五年。
第六條 特別約定
1.本工程不允許分包、轉包。
2.乙方必須為施工現場從事施工的所有作業人員和管理人員辦理保險，并支付保險費。
第七條 違約責任
1.乙方不能按合同約定的時間竣工，每逾期一日，乙方應按本合同價款的千分之三向甲方支付違約金。此款違約金的支付并不能解除乙方應完成工程的責任或合同中約定的其他責任。
2.因甲方原因造成停工的，由甲方按20xx元/天賠償乙方由此造成的損失，相應順延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方20xx元/天賠償甲方由此造成的損失，工期不予順延。
3.甲乙雙方應本著誠實守信的原則履行本合同，一方違約的，應賠償對方所遭受的所有損失。
第八條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；協商不成的，可依法向本工程所在地人民法院提起訴訟。
第九條 其他
1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。
3.附件：施工圖紙或作法說明
甲方：________________________ 乙方：________________________
法定代表人：________________________法定代表人：________________________
電話：________________________電話：________________________
地址：________________________ 地址：________________________
合同簽訂日期：_______年______月_____日
- 相關推薦
【辦公樓主體工程施工合同】相關文章：
主體工程施工勞務合同（精選11篇）07-19
村委辦公樓建設工程施工合同09-09
羊排村辦公樓建設工程施工合同03-15
辦公樓裝修工程施工合同樣本（精選6篇）07-19
勞動合同主體變更02-05
勞動合同主體變更02-05
辦公樓服務合同09-06
辦公樓租房合同06-30
辦公樓裝修合同06-29