建筑工程防水施工合同

2022-09-08 施工合同

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，它可以保護民事法律關系。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家整理的`建筑工程防水施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　發包人(甲方)：______________

　　承包人(乙方)：______________

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》之規定，本著平等、公平、互惠、互利的原則，結合本工程具體事宜，經雙方協商訂立此合同，當事人雙方必須全面履行此合同規定的義務及責任，任何一方不得擅自變更或解除。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________住宅房屋外墻滲水維修

　　2、工程地點：___________________

　　3、承包方式：包工包料

　　二、工期要求：工期自____________年_______月_____日至____________年_____月_____日，施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。

　　三、承包范圍：

　　1、材料乙方自購

　　2、使用材料：彩色有機硅防水涂料、嵌縫帶、無色拒水溶液、速凝型堵漏劑。

　　四、處理方法：

　　1、外墻裂縫滲水處理

　　①使用材料：彩色有機硅防水涂料及嵌縫帶。

　　②施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有機硅涂料刷完裂縫后，將嵌縫帶沿裂縫處貼實，隨后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后與墻面牢固結合，嵌縫帶在涂料中起到抗拉作用，增強防水層彈性。

　　③工藝流程：用毛刷和膩子刀清理外墻基面上的灰塵及附著物，施工人員使用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。

　　2、外墻瓷磚裂縫滲水處理

　　①使用材料：無色拒水溶液和速疑型堵漏劑。

　　②施工方法：將瓷磚接縫處的細微小洞用堵漏劑填實后，將無色拒水溶液用毛刷涂刷到縫隙及瓷磚表面上，溶液在四小時后即形成一層透明防水隔離層，本溶液防水能保留原瓷磚顏色。

　　③工藝流程：用毛刷和膩子刀將外表面清理干凈，施工人員用吊繩及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。

　　五、質量要求：

　　1、乙方嚴格按照甲方書面或口頭交底，按照施工工藝進行規范施工，做到

　　確保優良工程。

　　2、保質期______年，保質期內出現質量問題由乙方維修至合格;因人為或不可抗力自然因素造成及乙方施工范圍以外的質量問題由甲方出資維修。

　　六、結算價格及付款方式：

　　1、施工價格及要求：根據雙方協商勝大花a區一期住宅按住戶簽字認可后的工程量維修費用￥________________元每戶;____________一期住宅按_______________元每單元計算(包括所有外立面防水處理)。施工要求須參照和依據《屋面防水工程技術規范》及《防水涂料技術規范》之標準進行施工。

　　2、付款方式：_____維修施工時料費及人工費由乙方預支，工程結束后的________月后內結清維修工程款的90剩余維修款做為維修保證金，在保修期結束后的兩個______月內支付。

　　七、本工程在施工過程中，甲方必須配合乙方做好施工必備工作。乙方必須保證施工人員人身安全，出現任何責任事故均由乙方負責。

　　八、本合同在履行過程中發生爭議由雙方協商解決，協商不成經雙方同意由東營市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。

　　九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　十、本合同一式4份，甲乙雙方各執2份。

　　十一、未盡事宜，另行協商。

　　發包人(蓋章)：__________承包人(蓋章)：___________

　　負責人(簽字)：___________負責人(簽字)：___________

　　聯系電話：_________________聯系電話：___________

　　簽定日期：___________年______月______日