隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編精心整理的承包承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承包承攬合同1
定作方：_____________(簡稱甲方)
承攬方：_____________(簡稱乙方)
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
1.產品的質量、包裝、加工方法：_________________
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：_________________
3.履行的期限、地點和方式：_________________
4.驗收標準和方法：_________________
5.結算方式：_________________
6.違約責任，除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任
不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值__________%或酬金總額__________的違約金。
(2)定作方的違約責任
中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的.，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金__________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：_________________
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份，正本雙方各執__________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限，從雙方簽署之日起到__________年_____月_____日止。
12.本合同簽訂日期：_________________年_____月_____日
定作方：_____________承攬方：_____________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
開戶銀行：______________開戶銀行：_____________
帳號：_____________帳號：_____________
__________年_____月_____日
承包承攬合同2
發包方：新風村民委員會(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《農村土地承包法》的有關規定，經村民代表大會研究決定，經甲乙雙方充分協商，現將我村六組屯東，趙永峰樹地南灘涂承包給乙方，特訂立本合同，望甲乙雙方共同遵守。
一灘涂位置：新風村六組省際通道東、趙永峰樹地南。
二灘涂四界：東：烏爾其根河防洪壩西：趙永峰耕地南：烏爾其根河北：趙永峰樹地
三灘涂面積：30畝(承包面積)
四承包價格：每畝每年30元
五支付方式：承包前五年為治理期，不向甲方繳納承包費。自20__年起在每年年初以現金方式向甲方繳納當年承包費。
六用途：承包期限：20__年(自20__年3月1日至20__年3月1日)
七用途：承包給乙方用于帶動群眾發展漁業)
八甲乙雙方的權利和義務
1甲方權利：對乙方承包灘涂的`使用有監督權
2甲方義務：負責確認灘涂位置、四界、保障灘涂權屬清楚。 3乙方權利：本合同簽訂后，合同期內乙方對承包灘涂有使用權、治理權等利于發展漁業的所有權利。
4乙方義務：負責灘涂治理，河道的疏通，不得影響村民的生產和生活。示范帶動群眾發展漁業。
九違約責任
如甲方違約，按年限返還承包費外，負責償還乙方一切投入費用及造成的相應損失。如乙方違約，甲方有權收回灘涂地。本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，并訂立補充協議、補充協議與原合同具有同等效力。
本合同自簽訂之日起生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力。
發包方：(甲方) (簽章)
法人代表：
承包方：(乙方) (簽章)
簽訂日期：
承包承攬合同3
甲方：內蒙古世紀華盛房地產有限責任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的.顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范
第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
【承包承攬合同】相關文章：
承包合同承攬合同 承包合同08-26
建筑工程承包承攬合同10-11
承攬合同06-12
承攬合同的范本06-12
承攬合同范例06-12
最新承攬合同06-12
承攬合同模板06-15
承攬加工合同03-24
關于承攬合同08-08